买卖合同? 签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日? 合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 签约时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 签约地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? １．本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。? ２．合同条款：? ①签订双方商妥订货产品总值人民币＿＿＿＿元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。? ②产品及原材料检验方法；? ③产品价格规定；? ④产品的包装方法及费用负担；? ⑤产品交货方法及费用负担；? ⑥货款及费用等结算方法；? ⑦补充条款。? ３．经济责任：? （１）供方如未能履行合同，须负下列责任：? ①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之＿＿的罚款。? ②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之＿＿＿的罚金。? ③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用；需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之＿＿的罚金。? （２）需方未能履行合同时，须负以下责任：? ①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值百分之＿＿罚金。? ②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之＿＿的罚金。? ③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之＿＿的罚金；不能提供时，视同中途退货处理。? ④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之＿＿罚金。? ⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之＿＿的罚金。? ⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。? （３）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。? （４）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。? （５）如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前＿＿天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之＿＿＿的罚金。? （６）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前＿＿天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。? ４．执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁（两者选一）? ５．本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。? 供方单位（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿ 需方单位（盖章）：＿＿＿＿＿? 法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人签字＿＿＿＿＿＿＿? 代理人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代理人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿?

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 供方：_____________（以下简称甲方） 地址： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 需方：_____________（以下简称乙方） 地址： 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购销电子元器件的事宜达成一致意见，签订本合同如下： 一、标的情况 名称 名称 数量 单价 总价 合计 总量 合计 二、供货确认 1、乙方向甲方提供《购销明细表》并以此作为甲方供货的依据。要求《购销明细表》字迹清楚，并应详细列出购销产品的名称、规格、数量、价格等要求。 2、甲方收到乙签字盖章的《购销明细表》后，如无异议，应在24小时内，将由甲方代表签字盖章并注“同意”的该单邮件至乙方，并即按该单之要求执行。双方签字盖章的《购销明细表》同样具有法律效力。 三、品质检验 1、甲方在将产品供给乙方前，需对产品按国家标准、行业标准或甲方确认的企业标准进行检验。如在合同附本中有技术协议书，甲方还要执行该协议书之各条规定。每批供货产品应有甲方品质管理部门的质检合格证，或质保书。乙方在接收货物后，由乙方品管部门在甲方所在地按上述检验方法进行复检。乙方复检结果是最后的品质裁决（执行标准有争议另议）。 2、甲方按《购销明细表》提供的批次产品质量合格率应不小于________%。 3、当发生批次产品不合格时，甲方收到乙方的“不合格报告”后，需重新组织生产该产品，以免耽误乙方的生产进度。 4、甲方不得将乙方已退货的不合格产品混入下批供货之中，一经乙方发现有此类情况，甲方须接受乙方按该批产品总价的________倍以上的罚款（罚款金额从乙方向甲方支付的货款中抵扣）。 四、不合格品处理 1、乙方按标准接收的货物，其中的不合格品，甲方承担退换责任。 2、乙方按标准检验定为不合格品的产品，又被乙方判为可特采、让步接收、挑选使用的该批产品，乙方将按其总价值的________%的幅度扣款，甲方应予承担。其中确认不可使用的货物，按上条执行。 3、乙方不得将混有其他加工单位的不合格品退给甲方，如有此种行为，一经甲方鉴别出来有其他加工单位的退货件，乙方按该批产品总产价值的________倍赔偿甲方。 五、供量控制 1、甲方在没有征得乙方同意的情况下，不得以任何理由推迟交货期或减少供货数量。 2、甲方在没有征得乙方同意的情况下，不得擅自加工多于计划安排的产品数量，以免甲、乙双方在执行合同的过程中，乙方提出临时更改时无法实施。 风险提示： 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。 六、包装、运输

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方：（供方） 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 乙方：（需方） 一、甲、乙双方本着真诚合作，诚信经营的原则，经协商达成药品购销合同书。双方承诺共同遵守。如因一方违反本合同书有关条款，给对方造成损失，违约方有责任赔偿对方损失。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 二、甲、乙双方开展药品购销业务前，应按法规规定相互提供相关资格证书，经质量管理部门对合作方合法资格，履行合同能力，质量信誉等进行审核，调查，评价后，建立档案。如因一方证明文件虚假给对方造成损失，过错方应承担赔偿责任。甲、乙双方应按许可证规定范围开展销售业务，甲方不得向乙方销售超范围药品。 三、甲方向乙方提供书面购销、电话购销等购销方式。甲方在规定药品范围内供应的药品，其质量应保证符合国家法定标准和有关质量要求，提供的药品必须具有批准文号、注册商标、生产批号及有效期。药品的包装、标签、说明书应符合有关规定及要求。进口药品供加盖企业质管机构原印章的《进口药品注册证》和同批号《进口药品检验报告书》或通关单复印件。生物制品提供加盖企业质管机构原印章的《生物制品签发合格证书》复印件，甲方因违反上述条款，引起质量纠纷，甲方应承担相应经济和法律责任。 四、甲、乙双方在进行药品购销业务中，应确保药品质量，按生产、运输、贮存、使用等环节承担相应质量责任。如因质量问题造成经济损失，凭法定部门出具有关票据向责任方索取赔偿。质量问题解决前，受损方可暂扣责任方货款或（和）责任方可预支经费先行解决。双方应积极配合，及时解决所出现的质量问题。 风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 五、乙方收货后，在经营过程中发现所供药品质量有问题，应尽快通知甲方或向甲方查询，甲方应及时提出处理意见。 风险提示： 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。 六、乙方应按有关规定要求，合理储存药品，确保药品质量。因储存不当造成的损失由乙方负责。 七、如双方对质量产生争议，乙方有权送到地市级以上药监部门检验，药品质量以法定检验报告为准。 风险提示： 质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润，约定的预期利润可以得到法院的支持。 根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。 八、乙方的十五家社区均为独立行使经营权机构，任何一家社区出现药品质量问题自行与甲方处理解决，社区卫生服务中心只负责各社区药品票据电脑过账处理。 九、合同一式两份，双方各执一份，经双方盖章签字后生效。本合同可约定有效期为：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 甲方（盖章） 代表签字： ________年_____月_____日 乙方（盖章） 代表签字： ________年_____月_____日 无法复制，请下载范本查看~~

合同编号：__________ 出售人（甲方）：_______________________ 购买人（乙方）：_______________________ 根据《青岛市已购、可购公有住房上市交易试行意见》的有关规定，甲方所购住房业已具备上市出售条件。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的住房事宜，订立本合同，以资共同遵守。 第一条　甲方同意将坐落在青岛市_________区（市）_________路_________幢_________单元_________户的住房（房屋所有权证号：__________________土地使用权证号：__________________）计建筑面积__________________平方米出售给乙方。乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。 第二条　甲、乙双方同意，上述房屋的成交价为人民币_________________元（大写_________佰_________拾_________万________仟________佰________拾________元_________整）。本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币_________元（大写________万________仟________佰_________拾_________元_________整）作为购房定金。 第三条　甲、乙双方同意，自本合同生效之日起日内，将上述房屋价款分次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房价。具体付款日期、金额和方式如下：_____________________________________________ 第四条　甲方应于___________________________将房屋交付给乙方。 第五条　甲、乙双方同意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用（包括水、电、煤气、供暖等）由甲方负责缴付；若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。 该房屋应由个人缴付的共有部位和共用设施维修费用由甲方负责向原公房出售单位或物业管理单位结算。 第六条　该房屋转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及共用部位维修基金本息随之转移给乙方。 第七条　甲方保证上述房屋权属清楚。自本合同生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。 第八条　本合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的日内将双倍定金及已付款返还给乙方。 乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之_______的违约金。任何一方逾期_________日以上未履约的，视为悔约，违约方应按本条第一款的规定承担责任，但双方另有约定的除外。 第九条　甲、乙双方在办理上述房屋买卖交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方按《青岛市已购、可购公有住房上市交易试行意见》的规定承担。 第十条　甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成时，选定下列一种方式解决（不选的划除） （1）向__________________仲裁委员会申请仲裁。 （2）向该房屋所在地人民法院起诉。 第十一条　本合同未尽事宜由甲、乙双方另行在本合同的补充条款中加以明确。 第十二条　甲、乙双方经协商一致，在不违背本合同上述条款原则的前提下，就本合同未尽事宜订立的补充条款，为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。 第十三条　本合同及补充条款经甲、乙双方签章后生效。 第十四条　本合同连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。 补充条款 ……………………………………………………………… （粘贴线） （骑缝章加盖处） 附件一 不得拆除的装修和附属设施项目内容 ……………………………………………………………… （粘贴线） 　 （骑缝章加盖处） 附件二 房屋平面图 ……………………………………………………………… （粘贴线） 　 （骑缝章加盖处） 甲方（签章）____________________ 身份证：________________________ 地址：__________________________ 联系电话：______________________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、货物清单及价格 序号 产品名称 简要规格 数量单位 数量 产品单价 产品总价 合计人民币（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 乙方提供的货物必须是全新的，且货渠道合法，产品必须具备出厂合格证。 乙方货物如有质量问题，由乙方负责。 买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项

政府采购委托代理协议书 甲方：_________ 乙方：_________ 根据_________年度政府采购计划，依据《中华人民共和国采购法》及有关规定，甲方就_________项目委托乙方组织(公开/邀请/询价/竞争性谈判)招标。乙方愿接受甲方委托，按照国家有关法律法规和甲方的要求组织采购。甲乙双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议： 一、招标项目及范围_________。 二、项目的完成时间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 三、甲方的权利和义务： 1、指定一位负责人作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项。 2、向乙方提供招标项目的有关行政批准文件，确定项目的招标范围、数量及有关技术、商务等方面的具体要求。 3、参与招标(采购)文件的编写，负责技术招标和要求的审核。 4、对评标内容保密。 5、与中标单位签订合同，负责组织项目的验收工作。 6、指派代表参与评标。 四、乙方的权利和义务： 1、指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事项，协助做好招标项目的市场调研，制定招标项目的技术文件及服务内容等商务技术要求。 2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求，负责编制、印刷、发售、解释招标(采购)文件。 3、负责发布招标公告，审查投标商资格。 4、落实开标和评标地点等有关事务，与甲方协商确定开标程序和评标细则，组织开标大会。 5、组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。 6、根据评委会的评标结论，向政府采购管理部门提交评标报。待审查批准和公示后，按政府采购管理部门批准的评标报告，向中标单位发出《中标通知书》，监督合同的签订并负责上报。 7、招标结束后，负责将采购项目确认书、投标单位名单、供货企业名单、各投标企业所报技术和价格汇总表、采购合同等上报政府管理部门备案。 五、工作原则： 1、甲乙双方均应严格遵守国家法律，按照政府采购管理部门的有关规定，坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则开展工作，重大事项由双方协商研究决定。 2、在整个招标过程中，双方均接受政府采购管理机构及有关部门的监督管理。 六、有关费用问题： 乙方按有关规定，向中标方收取_________%的中标服务费。 本协议一式三份，交政府采购管理部门一份，甲乙双方各一份，双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。 甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________ 负责人(签字)：_________　　　　　　　负责人(签字)：_________ _________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 买方： 联系人： 电话： 传真： 账号： 电子信箱： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 卖方： 联系人： 电话： 传真： 账号： 电子信箱： 鉴于卖方拥有生产、销售_________机器设备及相关资料的专有权，买方为_________需要有意向卖方购买上述机器设备及相关资料，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、合同标的 本合同标的为_________机器设备。 1、设备名称、型号、规格、数量_________。 2、卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。 3、卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。 4、卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。 二、合同价格 1、合同总价为人民币_______元（大写_________元）。 2、合同总价包括了机器及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。 3、合同总价的分项价格如下： （1）机器和材料费用：_________元。 （2）辅助设备费用：_________元。 （3）设计和技术资料费用及培训费用：_________元。 （4）技术服务费用：_________元。 4、本合同价格为固定不变价。 5、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。 三、付款 风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清 应该有明确的始期和终期。 本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

本合同于________年________月________日，由______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方)，在________________经过友好协商签订，双方共同遵守执行。 第一条　乙方所提供的产品及费用清单 产品名称 型号规格 数量 单价(元) 合计(元) 总金额(大写) 第二条　包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。 第三条　交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。 第四条　交货地点和方式 1.交货地点：______________________________________________。 2.交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同总价中。 第五条　付款方式 1.本合同生效后，甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____%?作为预付款; 2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。 第六条　质量保证和售后服务 1.乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为________天，自交付之日起计算。 2.在产品质量保证期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。 第七条　合同的修改 任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。 第八条　违约责任 在合同履行期间，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任 第九条　争端的解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条　合同生效及其它 1.本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。 2.本合同正本一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。 3.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 甲方：(盖章)____________　　乙方：(盖章)_____________ 授权代表：?_______________　　授权代表：_________________ 法定代表人：______________　　法定代表人：_______________ 通讯地址：________________　　通讯地址：_________________ 电话：____________________　　电话：_____________________ 传真：____________________　　传真：_____________________ 开户银行：________________　　开户银行：_________________ 账号：____________________　　账号：____________________

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、车辆清单及价格 产品名称 产品型号 颜色 数量 单价 备注 辆 元 合计人民币（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 所供设备符合国家质量检测标准和技术要求，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书； 所供设备配置不低于丙方委托协议书的质量要求。合格率达到100%，并附有合格手续的全新产品； 内在质量保证、随设备附件及单证和资料完整、设备外观无漆片脱落、无擦划痕迹。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项

购销合同（四） （　）购字：__________ 签订日期：________年____月____日 签订地点：______________________ 需方：__________ 代表：____________ 　 电话：__________ 供方：__________ 代表：____________ 　 电话：__________ 经双方协商，签订本合同并严肃地履行。 品?名　规?格　单?位　数?量　单?价　金?额　备?注 　货款共计人民币（大写）：　 1．交货期限和地址：__________________________________________________ ?2．质量标准：________________________________________________________ 3．包装及费用负担：__________________________________________________ 4．交货方式及费用负担：______________________________________________ 5．副次品率及处理：__________________________________________________ ?6．数量超差幅度：____________________________________________________ 7．验收方式：________________________________________________________ ?8．结算方式：________________________________________________________ ?9．违约罚则：按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。 10．争议解决办法：___________________________________________________ 11．附则：___________________________________________________________本合同另附件________张，本合同一式______份，双方各执正本一份。 有效期自________年____月____日至________年____月____日止。 供方： 代表： 地址： 电话： 开户银行： 帐号：　需方： 代表： 地址： 电话： 开户银行： 帐号：

（文中蓝色字体下载后会有风险提示） 合同编号： 借款人（以下简称甲方）___________________ 贷款人（以下简称乙方）___________________ 风险提示： 借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时，如无法提供书面借据的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。 甲方向乙方申请借款，乙方经审查并根据__________同意发放贷款。为明确各自的权利、义务，甲乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。 第一条　借款条款 甲方向乙方借款人民币_______元，借款用途为_______。乙方同意将前述款项借给甲方。实际放款日为_______。借款的利息为_______，借款期限自放款日起_______年_______月_______日止。 风险提示： 借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。 第二条　违约责任 1、若乙方不能按时放款，每延期一日，甲方有权要求乙方支付违约金_______元，延期超过_______日，甲方有权解除本合同。 2、甲方未能按时还款的，甲方应向乙方支付借款金额的20%作为违约金，同时还应承担乙方实现债权而发生的费用。 风险提示： 除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。 需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。 第三条　争议解决方式 甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 风险提示： 借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据；没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。 第四条　其他事宜 1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 2、本合同有效期自本合同生效之日起至甲方按约定全部归还借款本息及相关费用后终止。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 风险提示： 为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。 甲方：_______ 日期：_______年_______月_______日 乙方：_______ 日期：_______年_______月_______日 无法复制，请下载范本查看~~

广东省佛山市中级人民法院 民?事?判?决?书 （2003）佛中法民二终字第581号 上诉人（原审原告）顺德市龙江镇集宇化工贸易有限公司，住所地佛山市顺德区龙江镇丰华北路51号。 法定代表人邓锦荣，董事长。 诉讼代理人盛孝泉，男，1954年6月1日出生，汉族，住佛山市顺德区龙江镇丰华北路51号。 被上诉人（原审被告）吴桂荣，男，1973年5月27日出生，汉族，住佛山市顺德区大良文秀绿田一街9号。 诉讼代理人易艺锋，男，1970年7月1日出生，汉族，住佛山市顺德区大良鸿图新村十一座102号。 上诉人顺德市龙江镇集宇化工贸易有限公司（下称集宇公司）因与吴桂荣买卖合同欠货款纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（2003）顺法民二重字第29号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 本院查明：2001年11月20日，集宇公司与吴桂荣开办的龙江镇力天家具厂对账，吴桂荣确认尚欠集宇公司货款24172.5元。对账单签订后，吴桂荣以其员工欧颖的名义分别于2001年12月20日、12月30日和2002年1月17日、2月5日开出6213元、4935元、6000元、7024.5?元，合计金额为24172.5元的银行支票给集宇公司的法定代表人邓锦荣及其业务供销员黄翰明，以支付尚欠货款，该款已承兑。2002年7月15日，集宇公司以吴桂荣拖欠货款24172.5元为由，向原审法院起诉，请求法院判令吴桂荣支付尚欠货款24172.5元及承担诉讼费用。 案经原审法院重审认为：集宇公司、吴桂荣双方经对账确认欠款后，吴桂荣通过员工的账户开出支票给集宇公司的法定代表人和员工，从而证明集宇公司已收取该货款。集宇公司仍以该货款未收提起诉讼，请求吴桂荣清偿货款。集宇公司诉讼请求的主张缺乏事实依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：驳回集宇公司的诉讼请求。本案受理费980元，由集宇公司负担。 上诉人集宇公司不服原审判决，向本院上诉称：原审认定事实错误。1、原审以被上诉人提供的不是被上诉人付款，也不是上诉人收款的支票，不予确认上诉人提供的证明被上诉人欠货款24172.50元的事实。2、原审未对被上诉人出具欠据后，仍与上诉人有业务往来的事实予以认定。3、原审查明被上诉人欠款?24172.50元，一个叫欧颖的人分别四次开出合计金额为24172.50元的支票，付给邓锦荣、黄翰明。上诉人认为这两个事实不存在必然的因果关系。首先付款人不是被上诉人，收款人也不是上诉人。欧颖支付的是什么款，不确定。原审以这不确定的证据来认定是支付上诉人的货款，没有理由。其次，被上诉人欠款后，双方还有业务往来，从2001年11月1日至2002年1月25日，共发生37次业务，货款恰是24172.50元，原审却未予认定。4、原审对被上诉人提供的四张支票的收款人、付款用途、支付什么款项未经质证就加以认定是错误的。5、原审未查清欧颖是否被上诉人员工，为什么替被上诉人付款，是支付那笔款，为什么不直接付给上诉人，就认定是替被上诉人支付2000年10月31日所欠的款项，而导致判决错误。6、被上诉人提供的都是间接证据，这些证据相互都不能印证，原审却采纳这些证据，显然错误。请求二审撤销原判，改判由被上诉人向上诉人支付货款24172.50元，诉讼费用由被上诉人负担。 上诉人集宇公司在二审诉讼期间未提供新证据。 被上诉人吴桂荣答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审驳回上诉，维持原判。 被上诉人吴桂荣在二审诉讼期间未提供新证据。 根据上述当事人确认的证据、事实以及对当事人争议的证据的认证，本院因此确认了本院以上查明的事实。 本院认为：吴桂荣确认尚欠集宇公司货款后，以其员工的名义开出四张支票给集宇公司的法定代表人及其业务供销员，用以支付尚欠货款，支票付款金额与尚欠货款金额相符，至此，吴桂荣尚欠货款已全部付清。集宇公司提出支票的付款人不是吴桂荣，收款人也不是集宇公司，不能证明吴桂荣支付了尚欠集宇公司的货款。集宇公司的该主张，因双方确认债务时，并没有约定所欠货款必须付到集宇公司的账户，邓锦荣和黄翰明作为集宇公司的法定代表人和业务供销员，吴桂荣有理由相信邓锦荣、黄翰明收款就是代表集宇公司收款。至于吴桂荣以谁的名义支付货款，并没有违反法律规定。集宇公司上诉称吴桂荣于2001年11月20日，确认欠货款后，双方又发生了业务往来，以欧颖名义出具的支票付款不能确定是支付吴桂荣确认的欠款。但又不能提供证据证明欧颖的付款是另一债权债务关系，故集宇公司辩称收取欧颖的付款不是吴桂荣的还款理由不成立。集宇公司在二审诉讼期间，经本院传票合法传唤，没有理由拒不到庭。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条的规定，本院依法认定集宇公司放弃上诉主张。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。 综上所述，依照上述的法律规定和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条第一款、第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费980元，由上诉人集宇公司负担。 本判决为终审判决。 审?判?长?许?育?平 代理审判员?廖?兴 代理审判员?吴?行?政 二○○三年十月九日 书?记?员?肖?建?国

供方： 地址： 电话： 传真： 网址：?联系人： 需方： 地址： 电话： 传真： 联系人： 供需双方严格遵守国家有关光盘加工供货的规定。经双方友好协商同意订立以下光盘加工供货合同，条款如下： 一、规格、数量、单价、总金额： 项目 名称 规格 数量 单位 单价 (元/张) 金额 合计 备?注 一、需方应保证光盘内容合法，提交负责人签字并盖公章的委托书及版权证明；提供盘面设计样稿； 二、供方光盘为a级（正品） 三、以上价格不含发票税，需方如果需要供普通发票加收6%。 二、交货日期：收到定金及相关稿件后七天 三、交货方式：供方按需方指定的地址发货，费用需方自付。 四、结算方式：需方首先预付订金50%到供方指定账户，供方收到定金后安排生产，收到余款后交货。 开户银行： 帐?户： 户?名： 五、本合同一式二份，供需双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。若有更改需经双方代表签署补充协议。 供方： 盖章： 供方代表签字： 签字日期： 需方： 盖章： 需方代表签字： 签字日期：

甲方：蓝十字生物药业(北京)有限公司?合同号： 乙方： 甲、乙双方本着“互惠互利、共同发展”的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方协商，达成以下条款，甲、乙双方共同遵守，严格执行。 一、乙方拟在?(时间)内向甲方分批订购以下产品：(详见产品订货单) 二、?产品质量保证 甲方保证向乙方提供符合说明书质量要求的产品，对有效期内出现的产品质量问题负责并根据情况予以换货或退货。 三、运输方式及费用负担 甲方承担货物发至乙方所在城市的铁路快件运费，若乙方选择其它运输方式，差额由乙方支付。保险费由乙方承担。由于运输部门差错而导致的丢货、少货事件，而乙方未支付保险费的，损失由乙方承担，甲方不承担赔偿责任。 四、付款方式及期限 1、乙方采取付款形式： 银行(转帐、汇票、电汇);b、邮局(电汇、信汇);c、现金或其它方式; 2、乙方货款支付方式： a、货款全额预付 b、预付货款?元?余额?元?在?年?月?日之前支付; 3、货款应直接汇至公司，不得由甲方任何人携带或借用，如乙方将货款交由甲方任何人携带或借用而导致甲方未收到货款，则视为乙方未向甲方支付该笔货款。 4、乙方未按时结清货款，则甲方将停止发货，?并按逾期天数向乙方索取1‰/天?所欠货款利息。 5、优惠付款条件： 五、产品保存 乙方应按甲方说明书要求保存产品，属保存不当造成甲方产品质量问题或数量损失，理应由乙方全部负责。 六、违约责任 甲乙双方应恪守本协议约定的各项责任和条款要求。如一方违约给对方造成重大损失，违约方应承担违约责任，并向守约方支付合同金额?%的违约赔偿金。 产?品?订?货?单 序号货物名称规格型号计量单位数量单价总价 1 2 3 4 5 6 合计 货款支付日期：?货款支付方式： 供货单位名称：蓝十字生物药业(北京)有限公司?　?订货单位名称： 供货单位地址：北京市昌平区北七家科技园区?订货单位地址： 供货单位邮编：102209?订货单位邮编： 供货单位电话：010-69756001-05?订货单位电话： 供货单位传真：010-69756010?订货单位传真： 供货单位帐号：0200041809024216952?订货日期： 法人代表(签名)：?法人代表(签名)： 委托代理人(签名)：?委托代理人(签名)： 开户行：北京工行北辰路支行?开户行：

使用方(以下简称甲方):有限公司?项目部 供应方(以下简称乙方)： 第一条　目的和背景条款 1.1　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的?供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条?材料交货地点、供货期限 2.1　交货地址：_________ 2.2　供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 第三条?供应要求及价格 3.1数量(m3)?;单价(元/m3)?;货款金额(万元)?;最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。 第四条　结算和资金支付条款 4.1　结算方式： 4.2　约定的结算期限： 4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。 4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。 4.5付款方式和期限： 第五条　质量标准和验收 5.1　乙方应对供应材料的质量负责。 5.2　材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3?乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 第六条　甲方的责任和义务 6.1　甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2　乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条　乙方的责任和义务 7.1　乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。。 7.2　乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。 7.3?乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。 第八条　甲乙双方其他约定条款 8.1　在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。 8.2　材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。 8.3　乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。 8.4　双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。 8.5　甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。 联系地址 电话 传真 联系人/电话 甲方 乙方 第九条?违约责任