＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双? 方协商一致，签订本合同。? 一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：? 工程名称：? 工程地点：? 工程规模：? 总投资：? 监理范围：? 二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。? 三、下列文件均为本合同的组成部分：? ①监理委托函或中标函；? ②工程建设监理合同标准条件；? ③工程建设监理合同专用条件；? ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。? 四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围? 内的监理业务。? 五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。? 本合同的监理业务自 年 月 日开始实施，至 年 月 ? 日完成。? 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 份，各执? 份。? 业主：（签章） 　监理单位（签章）? 法定代表人：（签章） 　法定代表人：（签章）? 地址： 地址：? 开户银行： 开户银行：? 帐号： 帐号：? 邮编： 邮编：?

水运工程施工监理合同工程名称：______________________________ 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ ______年____月____日 目 录 一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条　词语定义 第2条　法规、语言和联系方式 第3条　双方关系与监理依据 第4条　监理范围 第5条　甲方的职责与义务 第6条　乙方的职责与义务 第7条　甲方的权利 第8条　乙方的权利 第9条　监理合同期 第10条　合同的变更和解除 第11条　监理酬金与支付 第12条　人员的更换 第13条　奖励与赔偿 第14条　转让与分包 第15条　违约、争议与仲裁 三、合同专用条款 第2条　法规、语言和联系方式 第4条　监理范围 第5条　甲方的职责与义务 第6条　乙方的职责与义务 第8条　乙方的权利 第9条　监理合同期 第11条　监理酬金与支付 第13条　奖励与赔偿 第15条　违约、争议与仲裁 附加条款 附录： 使用说明 一、合同协议书 甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

项目名称：__________________ 建设地点：__________________ 委托人：___________________ 监理人：___________________ 合同编号：__________________ 日期：______________________ 第一部份?建设工程委托监理合同 委托人___________与监理人___________经双方协商一致，签订本合同。 ???一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下。 工程名称：___________ 工程地点：___________ 工程规模：___________ 总投资：___________ 监理范围：___________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 ? 三、下列文件均为本合同的组成部分： ⑴监理投标书或中标通知书； ⑵本合同标准条件； ⑶本合同专用条件； ⑷在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 ???五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。 本合同自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日完成。 本合同正本壹式_____份，具有同等法律效力，甲方执_____份，乙方执_____份。 委托人：（签章）__________ 监理人：（签章）__________ 法定代表人：（签章）______ 法定代表人：（签章）______ 住所：____________________ 住所：____________________ 开户银行：________________ 开户银行：________________ 帐号：____________________ 帐号：____________________ 邮编：____________________ 邮编：____________________ 电话：____________________ 电话：____________________ 本合同签订于______年_____月_____日??

工程建设监理委托合同 甲方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________ 乙方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5.如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。 6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。 3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。 6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。 8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。 第六条乙方权力与责任。 1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。 2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。 3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。 4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。 5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。 6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

【颁布单位】中华人民共和国水利部?国家工商行政管理局 【发文编号】gf－2000－0211 ? ? ?水利工程建设监理合同书 ???发包人：＿＿＿＿＿＿?合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???监理人：＿＿＿＿＿＿?签定地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ?签定时间：＿＿年＿＿月＿＿日 ???依据《中华人民共和国合同法》，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包人）与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 ???一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 ???（一）工程概况： ???１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???３．工程规模及特性：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???４．工程总投资：静态：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???动态：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???５．工程总工期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ???（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 ???（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 ???（四）工程建设监理的期限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。 ???（五）建设监理报酬为（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 ???二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。 ???（一）监理委托函或中标函。 ???（二）监理合同书。 ???（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 ???（四）专用合同条款。 ???（五）通用合同条款。 ???（六）监理招标书（或委托书）。 ???（七）监理投标书（或监理大纲）。 ???上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 ???三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。 ???四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本＿＿＿份，各执＿＿＿份。 发包人：＿＿＿＿＿＿＿（盖章）???监理人：＿＿＿＿＿＿＿（盖章） 法定代表人：＿＿＿＿＿（签章）???法定代表人：＿＿＿＿＿（签章） 委托代理人：＿＿＿＿＿（签章）???委托代理人：＿＿＿＿＿（签章） 邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿???邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿???电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿???传真：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿???开户银行：＿＿＿＿＿＿ 账号：＿＿＿＿＿＿＿＿???账号：＿＿＿＿＿＿＿＿

???工程名称：_______________________ 发包人名称：_____________________ 承包人名称：_____________________ 合同编号：__________ 粘贴印花税票处 第一部分 协议书 发包人（全称）：____________________________________ 承包人（全称）：____________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 资金来源：____________________________________________ 工程内容及性质：______________________________________ 工程立项批准文号：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项日一览表（附件一） 二、工程承包范围及方式 承包范围：____________________________________ 承包方式：____________________________________ 三、合同工期 开工日期：_____________ ???竣工日期：_____________ 合同工期总日历天数：________________天。 四、质量标准 工程质量标准：__________________________ 五、合同价款 　?￥_____________元 金额大写：__________________________元（人民币） 六、合同文件的组成 ?　本合同组成文件包括： （　）本合同协议书 （　）中标通知书 （　）投标书及其附件 （　）本合同合同条款 （　）标准、规范及有关技术文件 （　）图纸及作法说明 （　）工程量清单 （　）工程报价单或预算书 双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

＿＿＿＿＿（以下简称业主）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。 １．业主委托监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。 ２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。 ３．下列文件均为本合同的组成部分：（１）监理委托函或中标函；（２）工程建设监理合同标准条件；（３）工程建设监理合同专用条件；（４）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。 ４．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 ５．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。 本合同的监理业务自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始实施，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿＿份，各执＿＿＿份。 业主：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿ 　监理单位：（签章）＿＿＿＿＿ 法定代表人：（签章）＿＿＿＿＿ 　法定代表人：（签章）＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿ 　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿

（　）海运计字第　号? 根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，××××（简称甲方）向省交通厅海运局（简称乙方），计划托运 　货物，乙方同意承运，特签定本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：? 一、运输方法：? 乙方调派　吨位船舶一艘（船舶吊货设备），应甲方要求由 港运至 港，按现行包船运输规定办理。? 二、货物集中：? 甲方应安乙方指定时间，将 货物于 天内集中于 港，货物集齐后，乙方应在五天内派船装运。? 三、装船时间：? 甲方联系到达港同意安排卸货后，经乙方实并准备接收集货（开集日期由乙方指定）。装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起于 小时内装完货物。? 四、运到期限：? 船舶自装货完毕办好手续时起于　小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。? 五、启航联系：? 乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备，如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由 方负担。? 六、卸船时间：? 甲方保证乙方船舶抵达 港锚地，自下锚时起于 小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时０．０７５元，在装卸货过程中，因天气影响装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。? 七、运输质量：? 乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员（免费一人）随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对于运送 货物的数量和质量均由甲方自行负责。? 八、运输费用：? 按省水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费 元，空驶费按运费的５０％计（　），全船运费为 元，一次计收。? 港口装船费用，按省港口收费规则有关费率计收，卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。? 九、费用结算：? 本合同经双方签章后，甲方应先付给乙方预付运输费用 元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。? 十、附则：? 本合同甲乙双方各执正本一份，副本 份。并向工商行政管理局登记备案。如有未尽事宜，得按省交通厅海上运输管理规定和经济合同法的有关规定协商办理。? 甲方（盖章） 乙方（盖章）　合同管理机关?

月度水路货物托运计划表 ? 　? 年　月? ┌─────────────────────┐? │ 本表经承运人签盖运输合同专用章后，具有│? │月度运输合同效力，有关承运人与托运人，收货│? │人之间的权利、义务关系和责任界限，按《水路│? │货物运输规则》及运杂费用的有关规定办理。　│? └─────────────────────┘? ? 起运地： 　提出日期：　年　月　日 　编号：? ? ┌────┬───┬───────┬─┬─────┬─────┬───┐? │ │到达港│　换装港（地）│收│　托运量　│　核定量　│ 　│? │　货名　│ 　├───┬───┤货├──┬──┼──┬──┤备　注│? │ │（地）│第　一│第　二│人│重量│体积│重量│体积│ 　│? ├────┼───┼───┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼───┤? │ │ 　│ 　│ 　│　│ │ │ │ │ 　│? ├────┼───┼───┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼───┤? │ │ 　│

建设工程监理合同纠纷案7 范剑鹏与佛山市德正城市建设工程监理有限公司劳动合同纠纷一案 佛山市中级人民法院民事裁定书 (2006)佛中法民4终字第48号 上诉人(原审原告)范剑鹏，男，1965年1月29日出生，汉族，住广东省曲江县马坝镇建设路供水公司宿舍，身份证编号440224650129093。 委托代理人范云鹏，男，汉族，1965年11月1日出生，住广东省曲江县马坝镇中华一路九号，身份证编号360502196511010139。 被上诉人(原审被告)佛山市德正城市建设工程监理有限公司，住所地广东省佛山市禅城区人民路98号8楼。 法定代表人郭昕，董事长。 委托代理人何先望，男，汉族，1973年2月28日出生，住湖北省荆门市东宝区漳河镇文卫路24号，身份证编号420802197302282194。 上诉人范剑鹏因与被上诉人佛山市德正城市建设工程监理有限公司(以下简称德正公司)劳动合同纠纷一案，不服佛山市禅城区人民法院(2005)佛禅法民一初字第1783号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。 原审法院经审理查明：范剑鹏于2005年9月23日向佛山市劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，该委于同年9月28日立案受理。佛山市劳动争议仲裁委员会经审查认为，该劳动合同争议纠纷不属其管辖，并作出佛劳仲案字[2005]第220号仲裁决定书，决定撤销立案，不予受理。范剑鹏于2005年11月4日向佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，该委已立案受理，案号为佛禅劳仲案字[2005]第213号。在佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会作出裁决前，范剑鹏又于2005年11月10日以邮寄方式向原审法院申请立案受理。2005年11月15日，原审法院受理了本案，范剑鹏于同日向佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会提出撤诉申请书，并获批准撤诉。 原审法院认为：本案属劳动合同纠纷，根据《中华人民共和国劳动法》第七十九条规定的精神，劳动争议案件经劳动争议仲裁委员会仲裁是提起诉讼的必经程序，范剑鹏未经劳动仲裁裁决，即向法院起诉不符合法律规定，对范剑鹏的起诉应予以驳回，因此作出驳回范剑鹏起诉的民事裁定。 范剑鹏不服上述裁定，向本院上诉称：一、原审裁定认定的“原告于2005年11月10日以邮寄方式向本院申请立案受理”错误，事实上范剑鹏以邮寄方式向禅城区人民法院申请立案受理的时间为2005年11月9日，该邮件挂号函件收据编号为0519号，该诉状在起诉时立案法官曾要求退回。二、原审法院认为本案未经佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会作出裁决前范剑鹏向法院提起诉讼违背《中华人民共和国劳动法》第七十九条的精神是错误的，范剑鹏从未以不服佛劳禅仲案字[2005]第213号的任何东西申请法院立案，而是因不服佛劳仲案字[2005]第220号违法撤销立案、不予受理的仲裁决定而向法院依法起诉，故合法正确有效。范剑鹏在佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会是要求其撤销违法的仲裁重复立案，禅城区仲裁委并非减半收取仲裁费，而是无理的收取了50元手续费。三、佛劳仲案字第220号撤销立案而不予受理的仲裁决定错误，具体如下：首先，撤销立案的依据违法，该决定依据《劳动争议仲裁委员会办案规则》第十二条、《广东省企业劳动争议处理实施办法》第九条作出，而该两条法规没有任何可以撤销立案的规定;其次，撤销立案的决定违法，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第36条和劳动仲裁法规的规定，本案就是不属其管辖也应当移送管辖，故佛劳仲案字[2005]第220号撤销立案而不予受理的仲裁决定极端错误，表示仲裁程序结束。尽管其工作人员告知范剑鹏去禅城区仲裁委员会申请仲裁，但依照《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的精神和其他法规规定，本案还是应通过诉讼解决。四、范剑鹏在德正公司工作期间完成了多项工程监理，认真负责，积极上进，忍辱负重，为德正公司和佛山市建设作出了较大贡献;德正公司为逃避10万元罚款或按照事故四不放过的原则处罚，违法强行与范剑鹏解除劳动关系，依法应承担违法责任。因此提出如下上诉请求:1、撤销原审驳回起诉的裁定，指令审理;2、认定被上诉人单方作出的解除劳动关系的决定无效;3、认定双方劳动关系于2005年10月1日起终止;4、判令被上诉人支付解除劳动关系的经济补偿金5930.70×3=17792.10元，以及未付经济补偿金50%的额外经济补偿金17792.10×50%=8869.05元;合计26688.15元;5、判令被上诉人支付未提前一个月通知解除劳动关系的补偿金，暂按2005年7月工资标准4686元计，并支付该补偿金的25%即4686×25%=1171.50元，合计5857.50元;6、判令被上诉人赔偿因未发补偿金造成的每日1%的经济损失：自2005年10月11日至发放之日起暂计至2005年11月30日，迟发50天，赔偿损失4468×1%×50=2324元;7、判令被上诉人补发2005年8月工资(暂按2005年7月工资标准4686元计)，并支付该费用的25%的经济补偿金4686×25%=1171.50元;合计5857.50元;8、判令被上诉人支付违法解除劳动关系造成的2005年9月工资损失(暂按2005年7月工资标准4686元计)及该损失的25%经济补偿金4686×25%=1171.50元;合计5857.50元;9、判令被上诉人支付上诉人赔偿金26688.15+5857.50×2=115209.45元。 被上诉人德正公司向本院答辩称：原审裁定认定事实清楚，处理正确，请求维持原裁定。 上诉人范剑鹏在二审期间提交了一份编号为第0519号国内挂号函件收据，拟证明其向原审法院申请立案的时间是2005年11月9日而非原审裁定所认定的2005年11月10日。因范剑鹏向原审法院申请立案的时间是2005年11月10日或是2005年11月9日均在法定起诉期内，故对该证据本院不予采纳。 被上诉人德正公司在二审期间没有新证据提交。 经审理，本院对原审法院认定的事实予以确认。 本院认为：本案属劳动争议。由于原审法院以本案未经劳动仲裁为由裁定驳回范剑鹏的起诉，并未进行实体审理，故本院仅对范剑鹏所提上诉请求中涉及程序问题的第一项请求进行审查，而对范剑鹏所提实体方面的其他上诉请求不予审理。原审法院裁定驳回范剑鹏起诉的依据是本案未经劳动争议仲裁委员会仲裁，故本案争议的焦点是本案是否已经过劳动仲裁。 范剑鹏于2005年9月23日向佛山市劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，该委认为本案不属其管辖后，应根据《劳动争议仲裁委员会办案规则》第七条“仲裁委员会发现受理的案件不属于本会管辖时，应当移送有管辖权的仲裁委员会。仲裁委员会之间因管辖权发生争议，由双方协商解决;协商不成时，由共同的上级劳动行政主管部门指定管辖”之规定，直接将该案移送其认为有管辖权的劳动争议仲裁委员会，而不应作出撤销立案、不予受理的决定书。

???货物运输合同< xml:namespaceprefix=ons="urn:schemas-microsoft-com:office:office"/> 订立合同双方：托运人：____________ 承运人：____________ 托运人详细地址：________________________ 收货人详细地址：________________________ 根据国家有关运输法律法规的规定，双方经充分协商，就____________(货物名称)运输事宜达成如下协议：一、货物名称、规格、数量、价款(可以列表写明，也可以用文字直接表述)。二、货物的包装(写明包装的条件、标准等内容)。三、货物的起运地点：____________ 货物的到达地点：____________ 四、货物承运日期：____________ 货物运输期限：____________ 五、货物运输质量及安全要求：____________ 六、货物的装卸责任及方法：____________ 七、收货人领取货物及验收办法：____________ 八、运输费用及结算方式：____________ 九、托运人是否声明价格，是否办理货物运输保险：____________ 十、双方当事人的权利义务：____________ 十一、违约责任：____________ 十二、本合同一式________份，合同双方各执一份，送________单位存查________份。十三、本合同自双方签字之日起生效。托运人(章)：　承运人(章)：代表人(签名)：代表人(签名)：地址： 地址：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：签订日期： 年　月　日

附件a　监理服务的形式、范围与内容 一、监理服务的形式 1服务要求 例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。 2组织机构 认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。 二、监理服务的范围 1服务范围 例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。 2服务目标 例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。 三、监理服务的内容 例：本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应主要参照《公路工程施工监理规范》（jtj?077-95）的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。 1编制监理规划或计划； 2熟悉合同文件，了解施工现场； 3参与支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计； 4督促和检查承包人建立质量保证体系； 5主持召开第一次工地会议和常规工地会议； 6已发布开（复）工今批准单项工程开工报告； 7审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质； 8验收承包人的工地试验室，审核其人员资质； 9建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作； 10审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验； 11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量； 12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺； 13审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量； 14审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划； 15要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量； 16签发中间交工证书； 17调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门； 18发布停工令； 19对已完工程进行准确的计量； 20签发中期支付凭证； zi发布变更令； 22受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理； 23根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证； 24编制监理工作月报、季报和年报； 25对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收； 26签发交工证书； 27督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件；

路政管理部门（下称甲方）： 路政管理相对人（下称乙方）： 为切实维护路产路权，保障公路完好安全和畅通，依据《中华人民共和国公路法》及有关规定，甲乙双方就乙方挖掘占用公路设置广告牌一事达成协议如下： 一、依据有关法律法规的规定，甲方准予乙方挖掘占用公路用地和建筑控制区内设置广告牌。设置地点期限与《》公路广告（非公路标志）许可证》相同。 二、乙方施工期间不得侵占路面，不得损坏公路设施，不准影响交通安全。 三、因广告牌施工和占用期间倒塌等所引起的一切责任由乙方全部承担。 四、因公路建设和管理需要时，乙方保证按甲方要求按期无偿自行拆除。 五、到期后十五日内乙方自行拆除，逾期不拆者，甲方将强行拆除，费用由乙方承担。 六、到期后继续保留的，由乙方于到期前十五日内向甲方提出申请，按审批程序另行办理许可证。 七、本协议一式四份，自双方签署之日起生效。 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 年 月 日

合同特殊条款 鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下： 第五条补充： 额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。 第六条补充： 双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。 联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第七条二补充： 监理服务期限： 第七条五补充： 在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。 第七条六补充： 合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。 增加八条九： 甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。 增加八条十： 甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。 增加九条十： 乙方不承担施工中工伤事故的责任。 第十一条补充： 违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金＿＿＿万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金＿＿＿万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。 违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。 第十二条补充： 奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在＿＿＿＿元范围内，罚金在＿＿＿元限度之内。 为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用受甲方监督。且立账备查。 合同附录 附录a所需监理的工程简述（略） 附录b监理服务的范围与内容 1.监理服务范围： 2.监理服务内容。 受甲方委托按合同进行施工实施阶段的全面监理。即协助业主进行工程招标；对工程进度、质量、投资进行监督；进行合同管理；协调业主与承包商在施工过程中产生的争端和索赔；对工程质量进行抽测，按时签发计量和支付凭证，独立、公正、有效地对工程施工实施全面监理。 3.实施阶段的监理主要内容如下： 实施时的设计方面 --协助委托方与设计单位签订勘测设计，科学实验合同及施工图供应协议。 管理委托方与设计单位签订的有关合同、协议。熟悉设计内容，检查设计是否符合批准的投计任务书和初设审批意见，是否符合合同规定。

工程建设监理委托合同 甲方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5.如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。 6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。 3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。 6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。