甲方：____________________ 乙方：____________________ 甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。 二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。 三、付款办法： 预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。　　四、交房时间： 甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一／日计取)。 六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。 七、违约责任： 1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍退还定金。 2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。 八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。 九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。 十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。 十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。 十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。 十三、本合同附件： 1.房屋平面位置及占用土地范围图(略) 2.________渡假村别墅暂行管理方法(略) 甲　　方：(盖章)　　　　乙　　方：(盖章) 代　　表：　　　　　　　　代　　表： 地址及电话：　　　　　　　地址及电话： 开户银行：　　　　　　　　开户银行： 帐　　号：　　　　　　　　帐　　号： ____年____月____日　　　　____年____月____日

本合同于______年___月___日由__________________为甲方和__________________（投标人名称）（以下简称“投标人”）为乙方按下述条款和条件签署。 鉴于医疗机构为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标（详见投标报价表）。本合同在此声明如下： 1、本合同中的词语和术语的含义与通用合同条款中定义相同。 2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释； ⑴投标人提交的投标函和投标报价表； ⑵药品需求一览表； ⑶通用合同条款及前附表； ⑷中标通知书。 3、投标人在此保证将全部按照合同的规定向医疗机构提供药品和伴随服务，并修补缺陷。 4、合同所涉及的药品详见附表。 5、本合同有效期壹年。合同期内，如遇国家规定或新的文件决议，按国家规定和新的文件决议执行。 6、此合同一式四份，市药品、医疗器械（耗材）集中招标监督管理委员会、市医疗机构药品集中招标管理委员会，甲方和乙方各一份。 甲方（盖章）__________________ 甲方代表（签字）_______________ 签订日期：______年______月______日 乙方（盖章）__________________ 乙方代表（签字）__________________ 签订日期：______年___月___日

合同编号：_______________ 签订日期：______年____月____日 签约时间：____________________ 签约地点：____________________ 供方：________________________ 需方：________________________ 1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 2.合同条款 ①签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。 ②产品及原材料检验方法; ③产品价格规定; ④产品的包装方法及费用负担; ⑤产品交货方法及费用负担; ⑥货款及费用等结算方法; ⑦补充条款。 3.经济责任 (1)供方如未能履行合同，须负下列责任： ①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。 ②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。 ③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用;需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之____的罚金。 (2)需方未能履行合同时，须负以下责任： ①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值百分之____罚金。 ②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之____的罚金。 ③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之____的罚金;不能提供时，视同中途退货处理。 ④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。 ⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之____的罚金。 ⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。 (3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。 (4)任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。 (5)如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之______的罚金。 (6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。 4.执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼或向仲裁机关申请仲裁。 5.本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。 供方单位(盖章)：______________　需方单位(盖章)：__________ 法定代表人签字：________________　法定代表人签字______________ 代理人签字：____________________　代理人签字：________________ 地址：__________________________　地址：______________________ 电话：__________________________　电话：______________________ 开户行、帐号：__________________　开户行、帐号：______________ 以上是购销合同范本，希望你能喜欢。

甲方： 乙方： 本着互惠互利、权益平等的原则，乙方自愿经销(购买)甲方图书，为明确责任，维护甲乙双方的共同利益，经友好协商，甲乙双方签订图书购销合同如下： 一、乙方按甲方图书目录，将所需图书填写在书目订数栏，加盖公章并由经办人签字后，邮寄或直接交给甲方经办人，作为甲方发货的有效凭证。乙方平时用的传真、电话等其他形式订货，与订单具有同等法律效力。 二、甲方根据乙方在订单上所填图书品种、数量及发货要求，及时给乙方供货，现货品种随填随发，未出版的书在出版后立即发货。 三、乙方订数3个月内有效，如发缺品种在3个月内重印出书，甲方即可补发，但事先应通知乙方。 四、甲方可为乙方进行送货，送货不方便的，可进行铁路或公路发货。甲方向乙方发货后，应及时向乙方寄发有关提货票据。如因此造成延误，承运方所收的延误费用由甲方承担。乙方收到甲方货物后，如有误差，应在5日内将收发货差错查询单(含原包贴头)等以书信、传真的方式回告甲方经办人。逾期无回告者，甲方将视作收货无误，并以订单实发数作为最终结款依据。 五、甲方发货折扣为折，乙方订货总码洋为，订货总实洋为，金额大写：佰拾万仟佰拾元角分。如遇图书价格动，结算金额以最终发货定价为准。乙方收货地址为：，联系人：联系电话：。 六、乙方收到甲方图书 日内向甲方结清书款，如乙方无故拖延付款或拒付，从结算时日起，每超过一个月，甲方在结算时按订货码洋的1%收取违约金。 七、甲方供给乙方的图书，若出现印装等质量问题，甲方应负责予以调换。 八、本合同自双方盖章或经办人签字之日起生效。如有异议，双方协商解决，不能解决时应依照《合同法》提请法院裁决。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表签字：代表签字： 年月日年月日

买方：__________________ 卖方：__________________ 日期：__________________ 鉴于招标人为获得所有临床需要使用的_____市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标（议价）采购范围内的耗材而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述耗材的投标。现双方签定，本合同在此声明如下: 1．本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。 2．下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释： 投标人提交的投标函（参见《采购文件》）；卫生耗材需求一览表（参见《采购文件》）;中标（议价）品种确认单（参见《中标（议价）品种确认单》）；通用合同条款及前附表（参见《采购文件》）;______市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标采购购销合同附表。 3．本合同仅为明确买方在本次耗材集中招标采购的有效采购期（_____年___月-______年____月）内的耗材采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。 4．买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。 5．卖方应根据相关规定在与买方签订本合同后向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。 6．本合同一式四份，买卖双方各一份，_____市医疗机构卫生耗材集中招标采购办公室（以下简称“招标办”）一份，招标代理服务机构_________有限公司留存一份。 7．本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。 8．本合同加盖买卖双方及中介服务单位（_________有限公司）公章，合同可从“招标办”领取，“招标办”保留对本合同的解释权。 9．鉴于耗材采购的特性，根据实际需要进行采购。 其他条款：_______________________________________ 买方（盖章）___________卖方（盖章）_________ 日期：_________________日期：_______________ 中介服务机构：_________ 日期：________________

甲方：_________ 代表：_________ 地址及电话：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 乙方：_________ 代表：_________ 地址及电话：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 甲乙双方为购销_________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买座落在_________渡假村_________组团内_________楼房_________栋。建筑面积为_________平方米。其面积以_________省《建筑面积计算规则》为准。 二、商品房售价为人民币_________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。 三、付款办法： 预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________％，计人民币_________元，（其中_________％为定金）。待房屋建设工作量完成一半时再预付_________％。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间： 甲方应于_________年_________月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方接房通知后的_________天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费（按房价的_________／日计取）。 六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期）。 七、违约责任： 1．本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴订金不退；如甲方违约，则应双倍退还订金。 2．甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价_________的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。 八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。 九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。 十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。 十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。 十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。 十三、本合同附件： 1．房屋平面位置及占用土地范围图（略） 2．_________渡假村别墅暂行管理方法（略） 甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________ 代表（签字）：_________代表（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日

签订日期：　　　年　　月　　日　　　　签订地点： 合同编号：（　　）　　字第　　　号第　　页 ┌──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────┐ │序　│　　│　　│　　│牌│计│　│　│　│　交提货时间及数量　　│ │　　│产品│规格│适用│号│量│数│单│金├──┬──┬──┬──┤ │号　│名称│型号│车型│商│单│量│价│额│一季│二季│三季│四季│ │　　│　　│　　│　　│标│位│　│　│　│　度│　度│　度│　度│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │１　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │２　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │３　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │４　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │５　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │６　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │７　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │８　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │９　│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │１０│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │１１│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │１２│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │１３│　　│　　│　　│　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│ ├──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┤ │合计人民币金额（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿　￥　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　│ ├─────┬──────┬─────┬─────────┬────┤ │供　　　方│　　　　　　│需　　　方│　　（章）　　　　│鉴（公）│ ├─────┼─┬──┬─┼─────┼─────────┤证意见：│ │地　　　址│　│电报│　│地　　　址│　省　市（县）　│　　　　│ ├─────┼─┴──┴─┼───┬─┼──┬─┬──┬─┤　　　　│

编号：______ 买方：_____________ 卖方：_____________ 买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行： 第一条卖方所提供的设备品名、规格、数量及金额(人民币)： 品名：_____________ 型号：_____________ 数量：___________ 金额：_____________ 元合同总金额：_____________ 大写：_____________ 第二条制造厂商：__________________________ 第三条交货时间与地点 1.交货时间：合同签订之日起_____________个日历日内。 2.交货地点：__________________________ 3.运输、装卸及运费等责任由卖方负责。 第四条付款方式 1.货到经清点数量后______个工作日内付合同金额的______%，即人民币元，安装完毕经验收合格后______个工作日内付款____%即人民币，余款______%验收合格一年后______个工作日内付清。 2.买方将合同项下的应付合同款付至卖方以下指定帐户： 收款人：___________ 开户行：___________ 帐户：_____________ 原产国别及制造厂商提供相应证明;产品如若涉及进口，投标人必须提供该产品的相关进口批文的复印件并加盖公章。 第五条质量保证 1.卖方保证其所提供的设备的质量符合买方编号为〈企〉2006003的招标文件中规定的性能、技术参数的要求。 2.卖方提供厂家生产证明。 第六条售后服务 1.合同中所订设备，卖方负责到货后设备调试工作和一年免费保修，一年后实行终身有偿维修服务。 2.卖方承诺合同所订设备软件免费升级，并向买方提供以下服务： 1)升级软件。 2)书面提供包含明确保证升级所解决问题的《升级说明》。 3)书面提供符合买方网络情况的，通过买方认可《升级操作方案》。 4)一切必要的技术支持和升级操作所需要使用的设备、软件。 3.由于买方人为事故或其它不可抗因素造成设备损坏，不在保修范围内，但卖方负责有偿维修服务。凡属质量问题，一个月内，卖方接受买方退货要求。 4.卖方提供保修期后的设备维修服务，维修费五折另加收取部件的成本价格。 5.卖方人员接到买方报修后48小时内上门服务。保修期内，设备需返厂维修，卖方须立即免费提供同等规格与数量的设备;保修期外，设备返厂维修超过10天的，卖方也须立即提供相同档次的机器给买方暂代用。 6.卖方应提供必要的培训资料、文件和设施。 7.卖方需提供技术支持;出现技术问题能够在24小时内给予解决。 8.卖方免费提供安装简易壁挂件、螺丝等辅材。 第七条包装所供设备必须由卖方妥善包装，适合远洋、空运及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保设备不致由上述原因受损，使之完好、安全到达买方指定地点。任何由于包装不善所致损失均由卖方负担。

青岛经济技术开发区热电燃气总公司拟对75t/h锅炉生产用煤进行公开招标,现将有关招标事项说明如下: 一、综合说明: 1、招标物资:75t/h锅炉冬季生产用煤煤炭 2、招标单位:青岛经济技术开发区热电燃气总公司 3、招标方式:公开招标 4、投标单位要求: 4.1投标单位必须具有区(县)以上主管部门颁发的煤炭经营许可证。 4.2投标单位注册资本不低于人民币50万元。 二、招标内容: 1、煤炭数量:6000吨 3、煤质及其他要求详见附件(煤炭购销合同) 三、招标须知: 1、适应范围:本招标文件仅适应于本招标内容中所叙述项目。要求: 1.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标方案,并保证所提供的全部材料的真实性,以确保投标对招标文件做出实质性响应。 1.2如投标方对招标文件提出澄清,应在投标截止时间前按招标邀请中载明的传真电话以书面形式(电传、电报或传真,下同)通知到招标方,投标截止期前招标方收到客户任何澄清要求时将以书面形式予以答复,如有必要将以不标明查询来源的书面形式答复已领取招标文件的每一投标方。 2、如果投标方投标标价及产品质量均不能满足招标方的标底,招标方有权拒绝全部投标,重新组织投标。 3、开标前核验以下证件: 3.1已年审的企业营业执照原件 3.2企业法定代表证明书或法人委托书 3.3煤炭经营许可证 3.4企业税务登记证 四、投标书的编制 1、投标方编制投标书,应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全,并提交全部资格证明文件,否则投标无效。 2、投标书应当按照规定填写,一式陆份(分别标以正本一份,副本五份),正本和副本如有差别,以正本为准。文字大写的数据与数字表示有差别,以大写为准;单价与总价如有出入,以单价为准。投标标书应装入同一档案袋内,密封后加盖公章和法人代表印章。 3、投标方必须按招标文件要求以本项目进行投标,并附必要的文字说明。 4、投标方对所报价只能提出一个不变价格,招标方不接受任何选择价。 5、投标书需打印,且应字迹清楚、内容齐全、表达准确,不应有涂改增删处,如修改进,修改处须有法定代表人印章。 6、如投标方有质量保证措施和给发标方提供的优惠条件,应在条件中说明。 7、投标保证金:5万元 如发生下列情况之一投标保证金将被没收 7.1不按规定签订合同; 7.2中投标单位有弄虚作假等违纪行为的,招标单位组织相关单位核实。其弄虚作假行为属实则所发生的相关费用从该单位的投标保证金中列支。 8、中标单位的投标保证金中标后自动转为履约保证金,履约完毕后7日内无息返还。不中标单位投标保证金当场退还。 五、资格证明文件: 1、投标方企业法人营业执照、税务登记证; 2、法定代表人授权书,身份证; 4、煤炭经销许可证 六、投标书的递交 1、投标方应把投标书装入信封内加以密封,报价文件和资质证明文件分开装订,并在封签处加盖公章。 2、投标方必须在xx年9月10日17时前,将投标书送达到青岛开发区热电燃气总公司物资供应部,逾期投标将不予受理。

供方________________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量 二、质量标准及要求 三、供方对质量负责的期限 四、送（取）货方式 五、运输方式及到达站（港）和费用负担 六、合理损耗计算方法 七、包装标准及费用负担 八、验收方式及提出异议期限 九、结算方式及期限 十、违约责任 十一、解决合同纠纷的方式 十二、其他约定事项 供方：____________________________ 单位名称（章）：________________ 法定代表人：____________________ 传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________ 需方：____________________________ 单位名称（章）：________________ 法定代表人：____________________ 传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________ 鉴（公）证意见：________________ 有效期限自____年____月____日至____年____月____日

苗木销售合同合同编号： 甲方： 乙方： 根据编号为的苗木销售合同，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方出售的“森禾”品牌苗木，到期予以回购的有关事项达成如下协议; 一、合同的标的，数量、规格、价格及质量要求 甲方所回购大苗的数量、规格、价格及质量要求具体如下表： 树种 ?数量 （万株） ?回购规格 ?回购单价 （元/株） ?质量标准 ? 米径（cm） ?苗高（cm） ? ?1、根系发达，侧根健壮，须根多； 2、苗木粗壮、挺直，树冠均称。顶芽健壮； 3、无检疫性病虫害和机械损伤。 ? ? ? ? ? 小计 ??/ ?/ ?/ ? 合同总价 ?小于佰拾万仟佰元整 ? 说明：①本合同的回购单价是指上车价，起苗、包装、上车、检疫费由乙方承担，运输和卸车费用由甲方承担；②本合同的包装要求应符合行业的一般标准，带直径30cm、厚30cm以上的土球，用稻草绳或编织物包扎。 二、交货时间、地点及验货方法 交货地点：乙方苗圃所在地大货车可行驶的公路边。 交货时间：乙方应在_______年____月____日至______年____月____日向甲方分批交付“森禾”牌大苗。 验货方法，在乙方的苗木种植地按本合同的规定标准现场验苗。 三、付款方式 甲方在回购大苗检验合格后____天内预先支付始乙方合格苗款总金额的30%，余额在苗木全部提走后的_____天内全部付清。

购销合同(包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等合同)中产品数量、产品质量和包装质量、产品价格和交货期限按下规定执行： 1、产品数量，由供需双方协商签订。产品数量的计量方法，按国家的规定执行;没有国家规定的，按供需双方商定的方法执行。 2、产品质量要求和包装质量要求，有国家强制性标准或者行业强制性标准的，不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准，也没有行业强制性标准的，由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责，提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法，根据国务院批准的有关规定执行，没有规定的由当事人双方协商确定。 3、产品的价格，除国家规定必须执行国家定价的以外，由当事人协商议定。执行国家定价的，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行。 4、交(提)贷期限要按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)货，应在事先达成协议，并按协议执行。

2005年8月，陕西省安康市中级人民法院公开审理了一件药品购销合同纠纷案件。基本案情：原告银鑫医药公司与被告旬阳县医院自2002年起就订立了药品购销合同书，双方形成了长期药品供购关系。而在合同履行过程中，被告旬阳县医院未能及时结帐，逐渐拖欠货款。同时，原、被告双方还对合同项下药品的价格发生争议，银鑫公司向法院提起诉讼。原告在起诉追索货款的同时，向法院主张因被告将大量订单违约转与他人，而导致其业务萎缩，利润下降的期待利益损失。人民法院在审理期待利益的过程中，产生了认识分歧。 所谓期待利益，是指合同如果被履行，一方基于能够享有的，而因为另一方违约，使其在事实上不能享有的交易成果或好处。目的是使非违约一方处于假如合同履行，他所能得到的处境。虽然期待利益这一名称在我国民事法律字面中并没有出现，但这并不影响其对我国相关民事法律关系的调整。 关于期待利益，我国《合同法》第113条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条规定合同违约损失赔偿额包括两个部分：①因违约所造成的损失;②合同履行后可以获得的利益。这是一种大的损失赔偿原则即为完全补偿原则。但该条有规定，损失赔偿额不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。这是损失赔偿额的可预见性规则。该条对违约损失赔偿额的规定是非常全面的，并且，它首次规定了对合同履行后可以获得的利益即期待利益的赔偿问题。从民法理论来讲，违约责任是民事责任的一种，根据合同法律关系的特点，承担违约责任的方式主要是实际履行、采取补救措施、赔偿损失、支付约定的违约金以及定金。根据民事法律关系的平等、等价原则，违反合同所承担的民事责任应该更侧重于补偿性，即违约责任重在弥补或补偿因违约行为而给对方所造成的损害。这种损害就包括了合同未违约方对正常履行合同的期待利益。 期待利益作为民事违法行为所造成的一种财产损害后果，具有如下特征：(1)未来性。它是受害人未来利益的损失，在违约行为发生时并没有为合同当事人所实际享有，而必须通过合同的实际履行才能实现。(2)期待性。期待利益是当事人在订立合同时能够合理预见到的利益，因此期待利益的损失也就是当事人所能够预见到的损失。(3)合理性,该利益必须是当事人所能够合理遇见到的,不能不具备现实性。也就是说，只要合同如期履行，期待利益就会被当事人所得到。 对于期待利益的确认,在我国主要有必然因果关系说和相当因果关系说两种理论.很长时期里，必然因果关系说占据我国民法学界的通说地位，其要求合同未违约方证明因被告的违约行为，使自己原本已经履约的行为毫无意义，且期待利益唾手可得，这样才可主张期待利益。随着法制建设的进步和理论研究的深入，这一理论受到了批判。梁慧星教授认为它混淆了哲学上的因果关系和法律上的因果关系。因为法律的任务在于协调社会生活中的各种利益冲突，维护社会的公平正义;而法官在裁判时主要是依据社会生活的共同准则、公平正义的观念以及善良风俗习惯和人之常情，而不必探求哲学意义上的“客观的、必然的、不以人的意志为转移”的因果关系来认定违约责任的成立。笔者认为，必然因果关系太过抽象、苛刻和难以操作，它只能作为一种哲学上的思考，不益于作为司法判案的一种依据。国外许多法律制度都采纳了因果关系的两分法。两分法基本原理的前提是要确认违约行为或者应由其负责的事件是否是守约一方遭受损害的必要条件，即考察是否没有这样的行为或事件，就没有损害的发生。至于未违约方是否履约则在所不问。在我国，必然因果学说虽然受到动摇，但相当因果关系并没有被法律界所广泛接受。相当因果关系说并不要求法官对案件的因果关系去追求其“客观的本质的必然的联系”，只是要求判明原因事实和损害结果之间通常存在的可能性。依据相当因果关系说来确定“期待利益”的话，则期待利益的丧失是否是对方违约行为的结果成为法官衡量因果关系是否成立的唯一因素。即法官可不考虑守约方是否已经为交易支付了进货款、运费等成本消耗。除此以外，法官还得依法考察“法律的原因”是什么，再依据可预见规则来确定. 通过对理论的分析,可以看出相当因果关系理论对期待利益的构成相对宽松一些。本案关于期待利益的法律适用在判决书中表现为：对第三项增加期待利益诉讼请求的论述，即虽然被告旬阳县医院在合同外购买别家公司药品的行为构成违约行为，但银鑫公司主张的期待利益损失缺乏合同中关于购买数量的具体约定，且无其他证据证明其可能获得的合理收入，故原告的期待利益不予支持。 从法院认定理由中,我们得知,原告的期待利益是客观存在的，但法院之所以不支持原告主张,原因在于其主张的期待利益损失缺乏合同关于购买数量的具体约定，且无其他证据证明。 本案法官采纳了相当因果关系的理论，首先认定期待利益的损失是由被告的违约行为造成，同时对期待利益的构成又从以下几个方面去思考: 1、期待利益必须是基于有效成立的合同上的期待;2、期待利益并非基于缔约时的希望，而是基于如果合同得到履行对他而言所具有的价值; 3、一般说来，至少一方当事人的期待利益代表了合同对他而言而不是对某通情达理的第三人而言的实际的价值，因而基于期待利益的损害赔偿要考虑与受害人相关的所有特殊情形;4,期待的内容是有可能发生的损失的种类及其数量;5、期待利益是违约方合理预见的。 根据以上内容分析,该判决在认定期待利益时,将是否存在可能发生的种类及各种损失的大小在合同中的明确体现作为期待利益在合同中的一个重要标准及组成部分,在原告中标后并未约定合同标的的具体数量,致使可期待利益难以确定,即法官难以依据合同计算出假如合同履行对原告所能带来的价值。(若要具体计算期待利益又很复杂，大致可分为成本分析法、平均利润分析法等方法。)故原告对损失的举证义务并未完成。同时在我国医药购销领域中，无论社会公众，还是合同双方，甚至是裁判官或律师都很难要求违约方(医院)去合理预见未违约方(供应商)的期待利益损失。这一点，也可能导致本案期待利益损失不能成立。

股票承销协议 甲方：××股份有限公司（下简称甲方） 乙方：××证券经营机构（下简称乙方） 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款： 一、承销方式： 二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格； 三、承销期及起止日期； 四、承销付款的日期及方式； 五、承销费用的计算、支付方式和日期； 六、违约责任； 七、其他。 ××股份有限公司 ××证券经营机构 （章） （章） 法定代表人（签章） 　法定代表人（签章） 住所 住所 银行帐号 　 银行帐号 年 　月　 日

机动车转让协议书 转让方（以下简称甲方）：洪进波，男，白族，1979年12月6日生，云南省鹤庆县辛屯镇鹤庆县连义村委会西享村79号，身份证号码：532932197912060514，电话：13577277041。 受让方（以下简称乙方）：和四代，男，纳西族，1973年4月20日生，云南省丽江市古城区七河乡五峰村委会近汁10号，身份证号码：533221197304201532，电话：15969388438。 甲、乙双方本着自愿的原则，经协商就力帆轻型自卸货车转让达成协议如下： 一、甲方将自己的力帆轻型自卸货车(车牌号码：云lab916 , 发动机号：d3612a40650，车架号：lktisibb9a0001416，)一辆转让给乙方，该车检验合格至2012年6月，该车投保于中国人民财产保险股份有限公司鹤庆支公司，保险到期日至2012年5月31日。 二、转让价格为人民币陆万捌千元整。 乙方应在协议签订时，一次性付清转让款，由甲方出具收据为准。 三、该车乙方在下次车辆检验时须办理过户事宜，过户费由乙方承担，过户时乙方负责办理转户手续，通知甲方并予以协助。 四、该车自实际交付给乙方之日起（自2012 年3月5日起），该车以后所需费用均由乙方负责购买（包括年审费及保险费）。 五、本协议签订前，该车所发生的有关纠纷及债务由甲方负责。本协议签订后，该车所发生的一切纠纷及债务（包括并不限于交通事故），由乙方负责，与甲方无关。 六、乙方向甲方付清全部转让价款后，甲方向乙方交付转让车辆后，车辆的风险即转移至乙方。 七、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。 八、该车自实际交给乙方之日起（自2012 年3月5日）所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责，与甲方无关。 九、争议解决：甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向鹤庆县人民法院起诉。 十、本协议自双方签字即生效。协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。 甲方： 乙方： 二o一二年 月 日 二o一二 年 月 日